排除其他的原因，和大家說說正常施工裝修工期一般多長時間，下面以100 平米左右小戶型為例，具體的時間分配如下：

1、主體拆除改造

包括鏟墻、開槽，鏟墻皮等，大約3天左右。

2、水電交底

協(xié)調(diào)水電工和設(shè)計師時間，假設(shè)耽誤1天，交底1天，水電管線施工大約兩到3天，假定為3天，共計5天。

3、瓦工進(jìn)場

進(jìn)場前一到兩天準(zhǔn)備好水泥、沙子、磚頭等材料，假定為兩天。砌管道、砌柱子、砌隔斷等，大約2天；防水工程1天；閉水試驗(yàn)1天，共記7天。

4、貼瓷磚

兩個瓦工大約10天左右，貼完后需要3天晾曬凝固，共13天。

5、櫥柜、家具、門窗進(jìn)場測量尺寸，在測量同時完成木工交底，大約1天。

6、油工進(jìn)場

墻面涂刷膩?zhàn)踊胰槟z漆等，熟練工完成全部墻面的粉刷時間大約20天左右。

7、定制櫥柜和衣柜

從量尺寸到完成所需時間約25天，墻面粉刷后第5天櫥柜和衣柜定制完成，安裝約3天，從墻面完成到櫥柜衣柜安裝完成約8天。

8、木門從量尺寸到完成需要約40天，櫥柜安裝后一周開始安裝木門和踢腳線，約3天。

9、打掃衛(wèi)生，安裝燈具、開關(guān)、插座大約3天。

裝修工期一般總時長：3+5+7+13+1+20+8+3+3=63天左右。

注意：以上裝修工期一般總時僅供參考！

裝修工期延誤賠償需要根據(jù)情況來定，如：

1、甲方原因

甲方違約，未造成全面停工的，還要對工期順延及費(fèi)用索賠進(jìn)行合理分析。

甲方原因造成的工期延誤，發(fā)包人可以主張工期順延、費(fèi)用索賠和利潤索賠。

2、乙方原因

由于承包人的原因造成工期延誤的，承包人應(yīng)當(dāng)按照合同約定向發(fā)包人支付工期延誤的違約金或者賠償損失。

3、第三方原因

屬于不可歸因于分包人和承包人以外的意外事件，造成的工期延誤。比如因奧運(yùn)會政府要求停工。

承包人僅能提出工期延誤，不能提出費(fèi)用索賠。

4、自然風(fēng)險

由于不可抗力的地震、臺風(fēng)、暴雨、冰凍等造成的工期延誤。

承包人僅能提出工期順延，不能請求費(fèi)用索賠。

如果裝修簽訂了施工合同，合同上載明的有對于雙方出現(xiàn)的爭議應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成到法院起訴這一項，因此，裝修工期拖延需要到法院起訴解決。

另外，我們還可以通過以下幾種方法解決：

1、行業(yè)協(xié)會

找行業(yè)協(xié)會投訴裝修公司，當(dāng)消費(fèi)者的投訴是針對協(xié)會的會員單位，由協(xié)會出面進(jìn)行協(xié)調(diào)，一般溝通起來會比較順暢，更有利于糾紛的解決，但是對于非會員的單位，行業(yè)協(xié)會的威懾力就顯得很渺小了。

2、消費(fèi)者協(xié)會

向消費(fèi)者協(xié)會投訴裝修公司，撥打消費(fèi)者協(xié)會的12315熱線尋求幫助。消費(fèi)者必須明確提出被訴方的準(zhǔn)確*、*等任何相關(guān)信息，這樣消費(fèi)者協(xié)會才能與被訴方*。消費(fèi)者也需要提供相關(guān)的證據(jù)，*與合同等。